班组合同范本(精选27篇)

第1篇

甲方：项目部以下简称甲方

乙方：泥工组承包人：以下简称乙方

甲方将工程的主体泥工工程内部承包给乙方施工，为确保工程质量达到优质、安全、文明、标化管理，合理使用材料，经双方商定，特订以下协议，以便双方共同执行。

一、乙方承包的工作内容：

1、按设计图纸及施工全过程的设计变更等全部泥普工工作及配套工作：自基坑开挖后土方修正至屋面砼结构完成，砼垫层、基础、砖基础砌筑、粉刷、回填土夯实硬化、主体全部砼现浇与预制结构浇捣、垫块预制、砼找平、养护，全部砖砌体，凿墙拉筋洞及安装墙拉筋（包括植钢筋胶）并确保试验合格，施工预留洞砌筑，烟道，管笼洞口，各楼层运输道拆卸及砌体时的架体搭设、拆除、清理等，柱模板底砂浆找平堵孔、螺杆洞补砂浆，一切涉及主体工程的全部工作内容（包括其它配套工作）；

2、临时房搭设及临时房内的一切设施，地坪硬化，临时围墙及区级标化工程所要做到的等一切甲方所要求的配套工作；如在合同书签订前甲方已先做的临时设施人工费必须由乙方支付。

3、施工现场、生活设施等一切卫生清理工作，所使用机械设施的保养、整洁、完好的配套工作，并配合项目部放样弹线工作；

4、配备一切手工及机械操作工具（包括建筑线、手提平板振动机、搅拌机、砂浆机、反斗车、振动棒、扦入机、电线、小太阳、浇水皮管、安全帽、洋揪、灰桶、铲刀、泥刀、铝合金直尺等）；

5、井架基础浇捣、砼搅拌机、砂浆机的就位、挖坑、搭台、蓄水池的砌筑、粉刷，并有专人负责操作机械；

6、配合商品砼泵车的就位和泵管的搭设、拆除并清洗配套设施等；

7、涉及该工程上及临设、道路、地坪硬化、卫生清理及其它相关配套需做的工作内容不发生任何点工。

二、乙方工程质量、施工进度技术保证：

1、本工程质量严格按国家新规范标准及强制性标准执行，确保结构优质，质量必须确保砼工程横平、竖直、光洁、平整，不得发生炸模、缺角、掉棱、接缝处高低不平、轴线偏位严重等现象，砌体美观，如上级部门和项目部检查质量不符，则按公司质量处罚条例执行；

2、框架填充墙砌筑不得一次完成，斜砖砌筑必须待墙体干燥后施工，灰缝必须饱满，特别是柱、梁接触处砂浆必须满嵌，防止今后粉刷裂缝出现，否则按公司工程质量处罚条例执行；

3、每一分项完成，班组必须进行自检，各级部门检查如发现有不合格分项造成的返工损失，延误工期等根据质量处罚条例执行；

4、乙方押质量、工期、安全保证金2万元，若违约，没收保证金，保证金在合同工程量完成并达到标化和结构合格后返回，并不计息；施工组必须加班加点，风雨无阻，夜以继日，确保工程进度的工期的按时完成；

5、工程进度必须按项目部确定的各分项详细计划执行，延误工期罚2000元/天。

6、乙方承包负责人及管理人员每月在施工现场不少于25天，缺一天罚300元；

7、乙方在施工过程中人员数量、技术力量和管理力量达不到所要求的进度、质量，甲方有权向乙方提出警告，直到辞退为止。其完成的工程量在竣工后按%结算，并承担质量、延误工期和其它间接损失费用。如乙方无故停工，则不予结算，并赔偿一切经济损失，并罚没保证金。

三、乙方节约原材料的保证：

1、砼、砂浆必须严格按项目部提供的配合比配制搅拌，不得随意增加水泥用量或减少砂石用量，违者每次罚款200元—1000元；

2、砼、砂浆在运输操作中严禁散落在地，承包组对施工现场的模板、方木、钢材、红砖、铁丝、铁钉、钢管夹头等不得随意切割，否则按公司材料、设备管理处罚条例执行；

3、砌墙砂灰用量必须严格控制，决不允许施工现场有过夜砂灰；认真做好砌墙阶段每天落手清工作，落脚灰必须及时清除，并进行过筛，如发现有过夜砂灰且落脚灰不清除过筛当垃圾处理的，则按公司材料、设备管理处罚条例执行；

4、砌体材料严禁翻斗车倾倒，人为乱扔，必须用人工一块一块轻拿轻放，违者罚以500元/次；

5、施工中如存在材料浪费现象，则按公司材料、设备管理处罚条例执行。

四、乙方安全生产、文明施工保证：

1、严格执行建筑施工安全生产，文明施工标准，听从公司、项目部指挥，不得擅自作业，无证上岗，严禁使用童工。施工过程中如发生一切工伤事故的一切经济损失均由乙方承担，发生伤亡事故罚没2万元保证金，甲方只做好协调工作；出现刑事案件交公安机关处理。

2、乙方自行配备好安全帽、雨具等必备设施，职工必须挂牌施工，所有进场职工的身份证、暂住证复印件及职工花名册、每月底的工账复印件交工地资料室。

3、施工现场做好文明施工，各楼层做一层清一层，确保各楼整洁。保证建筑物内外整洁、卫生，每时每刻做到落手清，如发现某个部位已施工，但现场未清理干净，将按公司文明生产及保安管理处罚条例执行。

4、乙方施工人员需“四证”（计生证、身份证证、暂住证、上岗证）齐全，需补办者，乙方承担一切费用。上交公司复印备查，并上交每人1寸照片6张，否则不得进入现场工作。

5、乙方在施工期间，必须遵守社会治安的有关条款，严禁，无事生非，打架斗殴，无关人员不得在工地住宿、用膳，和随带家属、女人；宿舍内严禁存放非工地所用的一切财物，确保宿舍整洁，女职工一律不得在工地集宿内居住；各施工班组人员严禁到场外买菜饭，否则按公司文明生产及保安管理处罚条例执行；

6、外架上不准堆放砖等材料，砼浇捣完及每天砌筑后均要清理外架干净；

7、所有建筑材料未经管理人员同意不得外拿外借，如发现按偷窃论处，并处以10倍罚款和送交派出所；

8、乙方在施工期间的临时宿舍应派专人清洁并保持整洁卫生，公司派专人负责生活区清理，其费用由各承包方按承包额相应承担，失少财物甲方概不负责。爱护公物，施工场内不准随地大小便，不得去食堂私自烧菜，不得使用电炉、热得快、煤气灶等电器，遵守宿舍、食堂及门卫制度，自觉配合门卫及保安人员的出入检查制度，否则按公司文明生产及保安管理处罚条例执行；

9、不得用模板或其它不允许的设施作为铺路、跳板和拉车道填板等，否则按文明生产及保安管理处罚条例执行；

10、接受项目部、公司管理人员的监督检查，对违反安全生产、文明施工标准时，如不戴安全帽等将按公司安全生产、文明生产及保安管理处罚条例执行。

11、在上级检查中，由于乙方文明施工或落手清工作达不到规定要求的，按违反文明生产及保安管理处罚条例执行；

12、发生打架、吵闹偷窃财物，按公司文明生产及保安管理处罚条例执行；

13、货梯由项目部指定专人操作，费用由各班组按使用规模相应分摊，井架卷扬机在主体阶段由泥工组派有上岗证的专人操作，费用由泥工组承担，如发现未按专人开机，造成安全事故及机械损坏均由乙方负全责；

14、乙方班组因发生的质量、安全、文明、治安而受到上级部门的罚款均由乙方承担。

15、乙方班组内职工因偷窃项目部财物及职工的一切违反质量、安全、文明、标化、治安、保卫等所受到的处罚全部由乙方班组承担。

16、女人、小孩不得在工地上住宿，项目部如果安排的宿舍不够时，必须在工地外自行租房解决，费用由乙方自负。

17、每次的处罚金必须在当月现金交纳给项目部。

五、结算方式：

1、工程按实际建筑面积元/平方米计算，面积按施工图上注明的面积计算，构架、栏板等不计面积。因乙方原因导致全工程无法达到标化、合格的，罚没保证金。如项目部要求统一服装，乙方承担一半费用。

2、乙方职工不以结帐或生活费不够等理由召集职员无理取闹，扰乱甲方的正常工作或施工进展，只允许承包人与项目部人员协商解决，否则按情节轻重处以10000元罚款。

3、本工程承包价格包括甲方指定乙方需配合的一切泥普工，若乙方因不产生点工而拒绝甲方需泥工配合的工作，甲方将从承包款中扣除元/平方米；

4、到基础全部完工付%工程款，到主体验收时甲方付给%工程款，竣工验收后壹个月内付清全部工程款，如建设方拖欠工程款，乙方应谅解，允许甲方延期付款；

5、具体各类经济处罚措施、设备管理按公司补充条款和处罚条例执行。

未尽事宜，双方协商解决，本协议与承诺、补充条款、处罚条例双方签字后一并生效，本协议与承诺、补充条款、处罚条例有抵触按承诺和补充条款、处罚条例执行，工完帐清自行作废。

甲方：乙方承包人：

班组合同范本第2篇

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

依照《_____》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就___________________工程_______________事项达成一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包内容：

4、承包方式：

5、承包单价：

6、价款支付方式：

7、工程期限：

二、双方职责

1、甲方职责：

（1）提供电源、水源、工具间及垂直运输工具；

（2）负责施工现场的协调工作，对乙方施工的工作范围、进度、质量、安全进行监督、检查和指导；

（3）工程完工时，及时安排人员进行验收；

（4）按时支付工程款，不得无故拖延。

2、乙方职责：

（1）根据甲方安排的进度计划施工，保证甲方进度顺利完成；

（2）服从甲方现场统一管理和指挥，做到工完场清，遵守甲方、业主和监理关于施工现场管理的规章制度；

（3）进入本工地的工人必须按政府部门有关规定持身份证、暂住证等相关证件。

（4）乙方应按国家和甲方有关规定及时支付工人工资。

（5）工程完工时，积极配合甲方验收。

三、工期要求

乙方必须按照甲方进度计划要求，完成施工任务，如因乙方延误，造成总工期拖延，除按甲方和业主签订的总包合同相应条款进行处罚外，每延误一天另罚款________元，乙方未经甲方同意中途私自退场，或因乙方原因无法满足甲方工程进度和质量要求甲方将另选分包人，但甲方有权没收乙方留在本工地的工程款及部分材料，以补偿甲方由此造成的损失。

四、安全要求

1、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力而造成自身或他人事故的责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，为抢救提供必要条件，发生的费用由责任方承担。

2、乙方应对其施工现场的施工人员进行安全教育，在签订本合同的同时，乙方应与甲方签订《安全目标管理责任书》，对施工人员的安全负责。

3、乙方工人进入施工现场必须戴好安全帽，施工现场严禁穿三鞋（拖鞋、高跟鞋、硬底鞋）和打赤脚。否则，甲方将按有关安全管理规定给予处罚。

4、高空作业人员必须系好安全带、挂好安全钩，禁止在没有安全措施的情况下进行高空作业。

5、严禁乙方使用童工；严禁孕妇进入工地；严禁使用患病工人（高血压、心脏病、癫疯病等）；严禁工人酒后上班。

6、乙方发现有安全隐患和冒险作业的工种有权拒绝施工，并可越级上报项目部。

7、禁止乙方工人擅自破坏安全防护设施，如需拆除安全防护设施必须征得安全员和施工员同意，乙方工人下班前必须做到工完场清，不能把工具、材料、余料留在现场形成不安全的隐患，乙方人员不得将材料、工具等扔到地面上，发现者按规定给予罚款，并承担因此造成的的一切后果。

8、乙方人员不得_____甲方的材料、工具，不得破坏甲方的产品、材料、工具，一旦发现按原价的________倍予以处罚，同时移交有关执法部门处理。

9、乙方必须教育班组工人处理好与本项目中所有工人及管理人员（业主、监理、甲方等）的关系，搞好团结，不得吵闹、更不能打架，有矛盾可找甲方管理人员进行调解。

五、违约条款

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的____%承担违约金，或每天按______元向甲方支付违约金。

六、争议解决

1、双方约定在履行合同过程中产生争议时，应本着友好协商原则进行协商或调解，协商或调解不成可以向当地法院提请诉讼。

七、合同的生效

1、本合同双方约定签字盖章后生效。

2、本合同一式______份，甲、乙双方各执_____份，均具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，双方另行商定。

发包人：

住所：

法定代表人：

班组合同范本第3篇

甲方：_______________________

乙方：_______________________

现有工程机械钻孔桩的破除工程，经甲、乙双方协商，甲方同意承包与乙方施工。现实具体协议如下：

一、甲方以每立方_____元（_____元）的单价将桩的破除工程承包给乙方，具体计算以施工图纸计算。

二、施工范围：乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中，所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。

三、乙方进场后，甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具（包括锯桩机）。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合（如挖机配合清渣等），确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。

四、结帐方式：甲方在乙方工程完工后_____天内，以现金的方式一次性付清工程款。

五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必须严格遵守，积极履行。如有违反，则由违反方负完全责任。

六、此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。

甲方代表：____________

乙方代表：____________

班组合同范本第4篇

甲方：_________________身份证号码：_________________(以下简称甲方)

乙方：_________________身份证号码：_________________(以下简称乙方)

按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、双方共同承包工程项目的施工(具体内容以承包合同为准)，经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：

第一章项目概况及合作条件

本工程项目名称：________万元人民币。

经过双方协商，双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息计入投资款本金。

本工程项目的股份比例分配如下：

甲方股份比例占___%;

乙方股份比例占___%;

在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲、乙双方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，必须经双方同意后方可付款。

为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，双方应共同承担利息及相关费用。

第二章工程管理责任及分工

该项目工程管理责任及分工如下

该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由主管，甲、乙双方共同辅助管理;协调与其他相关部门的工作由谢绍恢主管。

该项目的会计日常工作由负责管理。

施工相关材料等方面的采购、验收和保管由双方委托派工人管理执行;采购当天应经双方共同确认签字方可入库记帐。

管理人员的选用、待遇

该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由双方共同协商确定。

材料采购及其他

在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。

在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

第三章利益分享和风险承担

利润、风险分配

该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照占股比例分享承担。甲方分享承担__%;乙方分享承担__%。

第四章其他

资金和管理

该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

该项目的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。

出纳与财务管理

出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务，并随时接受合作双方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。

财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

合同争议与免责

该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。

本协议生效、终止及其他

与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

工程结束后，如有后续工程甲乙双方不愿合作，在本次施工中采购的设备、机械、材料等，双方协商折旧价款后按投资的比例分摊，分配。最后利润分配在工程项目全部结束后，付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。

本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

本协议一式两份，甲、乙合作双方各执一份，签字后生效;本协议未尽事宜，经甲、乙双方友好协商解决。

(以下无正文)

甲方：_________________

乙方：_________________

______年____月____日

班组合同范本第5篇

发包方（以下简称甲方）：

住所：

承包方（以下简称乙方）：

住所：

甲方的__________项目油漆工程，现由乙方承包。为明确双方的职责，分工协作，更好的互相配合，确保工程安全、质量和文明施工顺利按期完成，并结合本工程的具体情况，经甲乙双方友好协商，一致同意后签订以下条款，双方遵照执行。

一、工程概况

1、建设单位：

2、工程名称：

3、结构类型：

4、工程地址：

5、承包范围：

6、工程造价：

7、付款方式：

8、油漆工班组长：

二、承包工程内容

内墙：保持平整度阴角层高下线包边_____mm，_______元/平方。

外墙：两底两涂，拉毛，用高级弹性外墙乳胶漆，__________元/平方；若不含外墙乳胶漆材料则__________元/平方。

三、质量要求

按甲方要求，乙方必须按_________________标准施工。文明施工、争创优质工程，若出现油漆质量问题给甲方造成损失的，由乙方全部负责，赔偿甲方由此造成一切损失。

四、工期

1、计划开工日期_______年____月____日，计划完工日期_______年____月____日，共_____日历天。

2、在施工中乙方必须严格执行甲方制定的施工计划进度。由于乙方造成工期延期，每天扣款_______元。由于其他情况造成工期拖延时，乙方必须征得甲方的书面同意。

五、安全管理

1、乙方在施工期间，必须保证民工安全施工和文明施工。

2、进入施工现场必须戴好安全帽，认真执行各项安全措施，严禁在施工处吵闹打骂，若发生刑事案件、火灾、盗窃等事故，由乙方负责及处罚。

3、由于乙方在施工中管理不善，违章、违纪等造成的工伤事故，均有乙方承担，甲方负责有协助抢救义务的责任。

4、乙方人员不得在工地、生活区内打架闹事，否则对当事人罚款______元，对乙方罚款___________元，并视情节轻重，将当事人送有关公安机关处理。

5、乙方人员必须认真执行本项目各项规章制度，违者按项目处罚条例对其处罚。

六、乙方义务

1、乙方聘请的工人必须持有相关证件，国家规定需要具备资质的，则应该有相应资质。

2、乙方必须确保聘请的工人身体健康，符合施工的要求，如因施工人员自身身体不适合本工作而引发的疾病，后果均由乙方承担。

3、乙方须定期对民工进行安全生产、文明施工思想道德教育，要跟踪管理、发现问题及时解决，要搞好施工现场卫生，注意节约用水、用电，积极参加甲方召开的安全会议。

4、乙方在施工期内应做好产品保护工作，兼顾本道工序移交前的保护工作。每道工序验收时，及时组织工人配合甲方、监理、业主的验收，配合不及时而造成的费用由乙方承担。

八、违约责任

在本合同履行过程中，任何一方有违反本协议的行为均属违约，违约方须对守约方承担相应的违约责任。

九、争议解决

在合同履行过程中，甲乙双方对本合同的条款或者施工遇到的问题发生争议，应本着友好协商的方式解决，协商不成的，任何一方都可以向有工程所在地、合同签订地的法院起诉。

十、附则

本协议经双方代表签字后生效，到工程完工后失效。

本协议一式_______份，甲乙方各执_______份。

甲方：

代表人：

签订地点：

签订日期：

乙方：

责任人：

签订地点：

签订日期：

班组合同范本第6篇

发包班组：_________（甲方）

承包小组：_________（乙方）

为加强班组管理，明确承保小组施工职责，坚持按劳取酬的原则，保证工程质量、进度，提高班组和小组社会信誉，经双方协商，签订本协议，以便双方共同遵守。

一、工程概况：

1. 工程名称：_________

2. 工程地点：_________

3. 质量等级：优良

4. 施工日期：_________

二、承包范围

根据甲方提供的工程施工图中的`二次结构，一至屋面层腰带、构造柱、门、窗边柱、阳台返梁（除有腰线层），乙方自带小型工具，用具，如图纸变更，施工洞口等，不在工作量范围内。

三、结算及付款方式

1. 接触面每平方米元，全按实结算。

2. 每月10号领取上月完成工程量的40%作为职工生活费，_________年底付已完成工程量的95%，结构验收付95%余款在_________年底全部付清。

四．本协议一式两份，自签订之日起生效，工程余款结清后自动失效，双方必须严格遵守，如有违约，由违约方负全部责任。

发包班组：_________（甲方）

承包小组：_________（乙方）

签约时间：_________

班组合同范本第7篇

发包单位：(以下简称甲方)

承包单位：(以下简称乙方)

因甲方承包的工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。

一、工程项目：

二、工程地点：

1、承包方式及范围：

2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的费制。

3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如(内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。室外米以内的散水不包括散水以外的工程。

4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆

5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工

三、合同T期处罚条款：

1、年月年月日

2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方给予乙方每延误

四、安伞生产，文明施工。

(一)安全生产

1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的安全保证

2、甲方对乙方承担的劳务项目做安全生产总交底，提

3、乙方应加强对职工遵纪守法教育，对乙方人员参与

五、付款方式

1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米结算。

2、工作范围以外用工单位：按工元/工日;普工元/工日。

3、面积计算方式：

(1)基础筏板按其建筑面积的计算。

(2)其它层按建筑面积计算。阳台按计算。

(3)有柱子的阳台按全面积计算。

(4)结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方量计算。

(5)不增减建筑面积的工程变更，劳动报酬不予增减。

(6)每层楼的彩光井按全面积计算。

4、结算方式：

生栋楼乙方垫资至层完，甲方应付乙方已完成工

六、甲方的权利和义务。

1、全面负责现场的施工管理工作，制定整个工程的生产计划，资金闭幕，劳动力计划等，以确保生产的均衡性和连续性。

2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本，并对乙方进行质量、安全、技术交底，负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。

3、甲方根据施工需要，及时向乙方提供工程施工中需要的各种材料，提供的材料必须保证质量。

4、甲方应建立现场各种管理制度，并定期检查落实情况。对违反制度的乙方人员，甲方有权进行批评教育，处罚，情节严重的清退出场。

5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、安全、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。

七、乙方的权利和义务

1、进场人员必须是年满18周岁以上，身体健康、遵纪

守法、有身份证的公民，技术工人占80%以上，乙方应将进场人员名单，技能操作资格证、安全合格证、身份证复印件及时报甲方备案，乙方对备案人员过去和将来的行为负责，对未备案的人员，不得进入现场。

2、乙方必须是有资质的，成建制的法人企业，乙方按要求设立组织机构。

3、乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理制度，乙方施工人员进入施工区域，必须服从甲方的领导。

4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行，对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。

5、乙方负责适时提供材料计划，按月上报工程费完成情况报表。

八、其它

1、甲方与建设单位签订的《建设工程施工协议》对甲方的约束，两样适用十对乙方的约束。

2、签订合问时，甲、乙方必须具备以下条件：

(1)营业执照(未经年检或过期的执照无效)，劳务承包的资质证书。

(2)进场人员花名册：

3、乙方委派代表，负责乙方现场及住宿管理工作，施工人员如中途变动，应及时通知甲方。

九、违约责任：

甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务，任何一方违约须承担对方因此而造成的所有损失。

十、争议和纠纷处理程序

本合同履行过程中`发生争议或纠纷时按以下程序处理。

1、甲乙双方组织协商解决;

2、甲乙双方协商不能解决时，可通过仲裁委员会仲裁解决。

十一、本合同相关的《招竟标文件》、《劳务投标书》、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件，具有同等法律效力，内容如与本合同冲突的，以本合同为准。

十二、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，签字盖章后即可生效，合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜，双方协商解决，并可另行补充协议，享有本合同同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

班组合同范本第8篇

甲方：

乙方：

根据电厂（华瑞）项目部安全文明、质量进度工作需要，现就电厂煤管楼，分包的项目施工中的有关事宜，经甲乙双方共同协商达成以下条款，望双方共同遵守。

一、安全文明协议：

1、乙方进入施工现场，必须严格服从甲方管理人员指挥，戴好安全帽，上架是必须戴好安全带，如发现没戴人员罚款从各班组工程款扣除。

2、乙方进入施工现场，应加强对本班组成员的安全教育和技术交底，严禁在施工中违章作业。

3、乙方班组成员应保护现场安全设施标志，严禁破坏保护设施，不用的材料必须堆放整齐，严禁乱扔乱放。

二、质量与进度要求：

1、乙方应严格按照甲方的施工方案进行施工，认真做好计量管理工作，若因违规操作所造成施工质量质量问题和返工给甲方带来的损失由乙方承担全部责任。

2、乙方施工进度必须满足甲方的要求，必须服从甲方的管理，严格执行施工规范和安全操作规程，若在施工过程中导致的安全事故乙方应承担一切经济损失，甲方不承担任何责任。

三、木工：

1、木工班组承包所有的扎模工程（其中包括二期结构），铁丝、钉、机具由乙方提供。

2、工程结束后提钉模板方料归类堆放。

四、付款方式：承包价格按图纸建筑面积每平方元，按公司承包合同付款，余款年底付清。

五、此合同一式二份，双方各执一份，签字后生效。

甲方：乙方：

年月日

班组合同范本第9篇

一、承包范围：

凡乙方承建的工程项目中职工人身安全和生产设施，生活设施，机电设备及施工安全等。

二、目标管理承包内容：

1、坚持实现“五无”，即全年无死亡事故，无重伤事故，无重大设备事故，无重大生产性火灾事故，无中毒、倒塌等事故的发生。

2、减少轻伤事故，轻伤事故频率控制在‰以内。

3、坚持“安全生产制度”，施工现场自检合格率100％，并积极创建安全标准化样板工地。

三、合同执行时间：

自 20__ 年10月 1日至2017年本工程结束为止。

四、双方责任：

甲方：南通宏华（郑州金_旋家居CBD项目部）

1、坚持贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全工作放在一切的首位来抓，认真贯彻国家和地方颁布的各项安全法规、标准、条例、决定等，并帮助督促付诸实施。

2、定期、不定期的组织全体人员进行安全教育和安全学习，针对现场安全管理、设施等方面存在的问题及时落实、整改，实现“三定”整改措施，发现重大隐患立即停工整改，并给予经济处罚等。

3、项目部组织各班组组长每周召开生产安全例会，布置下周安全事项和通报上周安全生产情况。

4、组织每半个月安全生产大检查，公布检查结果，落实整改。

5、保证各项安全措施费用的落实，确保施工安全可靠性。

班组合同范本第10篇

甲方：_________________身份证号码：_________________(以下简称甲方)

乙方：_________________身份证号码：_________________(以下简称乙方)

第一章项目概况及合作条件

本工程项目名称：________万元人民币。

本工程项目的股份比例分配如下：

甲方股份比例占___%;

乙方股份比例占___%;

为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，双方应共同承担利息及相关费用。

第二章工程管理责任及分工

该项目工程管理责任及分工如下

该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由主管，甲、乙双方共同辅助管理;协调与其他相关部门的工作由谢绍恢主管。

该项目的会计日常工作由负责管理。

施工相关材料等方面的采购、验收和保管由双方委托派工人管理执行;采购当天应经双方共同确认签字方可入库记帐。

管理人员的选用、待遇

该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由双方共同协商确定。

材料采购及其他

在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。

在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

第三章利益分享和风险承担

利润、风险分配

该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照占股比例分享承担。甲方分享承担__%;乙方分享承担__%。

第四章其他

资金和管理

该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

该项目的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。

出纳与财务管理

出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务，并随时接受合作双方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。

合同争议与免责

在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。

本协议生效、终止及其他

与该项目有关的.所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

工程结束后，如有后续工程甲乙双方不愿合作，在本次施工中采购的设

备、机械、材料等，双方协商折旧价款后按投资的比例分摊，分配。最后利润分配在工程项目全部结束后，付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。

本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

本协议一式两份，甲、乙合作双方各执一份，签字后生效;本协议未尽事宜，经甲、乙双方友好协商解决。

甲方：_________________乙方：_________________

______年____月____日

班组合同范本第11篇

甲方：福建永昌建筑工程有限责任公司 (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)

合同签订地点：

合同签订时间：

甲方永昌公司宁乡县项目部将承建的冠源〃爱琴湾(一期) 工程的脚手架工程以包工包料形式承包给乙方施工。依据《建筑安装工程承包合同条例》规定，为保证工程顺利完成，确保工程质量、安全生产以及双方责、权、利的情况下，经双方友好协商达成以下条例，双方共同遵守。

1、工程概况

、工程名称：

、工程地点：

、工程面积：按现行国家规定建筑面积计算规则计算确定面积，其中阳台面积全算。

2、工程承包范围

、外架搭设：自室外地坪开始搭设至屋面构件以上米处。

3、工程合同造价

、甲方以包工包料的方式承包给乙方进行施工，结算面积根据甲方提供的施工图纸，按现行国家规定建筑面积计算规则计算确定面积(其中阳台面积全算，不含地下室面积)，单价按每平方米人民币：元计算，一次性包干单价，不做任何调整。

、甲、乙方合同违约的违约金并入竣工结算款，进行造价增减计算。

、经过甲方现场管理人员签字认可的合同外增加工作量，与工程款合并计算，增加的工作量并入竣工结算款，进行造价增减计算。也可以双方协商支付。

、地下室内的脚手架，根据实际情况需要乙方搭设的，乙方和甲方现场管理人员按实际办理签证，并入竣工结算款，进行造价增减计算。

、售楼部模板搭设的钢管内架所需的钢管、扣件由乙方提供，甲方补贴乙方材料费人民币壹万元整。

、外架上搭设的卸料平台材料由甲方提供，乙方负责安装，安装的人工工资由乙方承担。

、楼层翻架后，门、窗等邻边洞口需要安全防护时，由乙方负责。

、地下室周边防护栏杆乙方提供材料，人工工资由甲方负责。

、挑架预埋钢筋由甲方提供，乙方负责制作、预埋。

4、工程工期要求

、具体按甲方现场施工进度计划进行施工，服从甲方现场管理人员统一调度安排，不得延误工期。若超过工期按合同违约处罚，以项目部通知为准。

、每周六由甲方统一安排下周施工进度安排，乙方必须按进度要求，按质按量的完成施工任务。如有延误，甲方有权按合同违约责任，对乙方进行处罚。

、甲方项目部布置的临时赶工任务，乙方必须服从统一调度。

5、工程款支付

、总体按当月25日止完成部位的形象进度支付 %的进度款。如确实存在困难,双方协商解决。

、主体外架翻架搭设完成付单栋总工程款的 %。

、剩余 %工程款待拆除完成，结算完毕后，在一个月内支付清楚。

6、工程质量管理

、乙方必须严格按照国家及湖南地区建筑工程安全操作验收规范、操作规程及建设单位与本公司和有关安全部门的要求组织施工，确保按期安全完成施工任务。

7、工程班组管理

、乙方施工班组人员进场后，甲方统一安排宿舍。乙方在使用时必须爱护甲方的财物，如有损坏，照价赔偿，甲方有权从乙方的工程款中一次性扣除。

、乙方施工班组人员进场后，必须遵守甲方项目部制定的各项工地班组管理规章制度。乙方必须督促本班组工人自觉遵守，相互监督并协助甲方一同搞好工地的日常管理工作。

、乙方施工班组人员进场后，必须配合甲方签订和工人的劳务合同，搞好班组人员的组织管理。并向项目部提供一份班组人员花名册，并持有四证(身份证、务工证、暂住证、计生证)。

、生活区宿舍内用电，乙方严禁私托乱拉，避免造成触电事故发生，如需接电，必须通知甲方专业电工进行作业。如有发生甲方按乙方合同违约处理，每次按人民币伍佰元整处罚乙方违约金，如有造成意外，责任由乙方全部承担，甲方不负任何责任。

、生活区内甲方统一安排，提供开水。乙方不得私自用电烧水，禁止使用电磁炉、电饭锅做饭，用电取暖。如有发生甲方按乙方合同违约处理，每次按人民币伍佰元整处罚乙方违约金，。

、乙方施工班组人员进场后，严禁吵架、斗殴、酗酒、盗窃、及其它违法活动，若发生以上情况，甲方有权按项目部规章制度进行处罚，情节严重者送交执法部门处理。

、乙方不得使用残、老、童工。违反者按劳动管理部门规定处罚，其费用由乙方负责。

8、安全生产、文明施工事项

、乙方施工班组人员进场后，必须配合甲方搞好安全教育及文明施工工作，由甲方项目部的技术员和安全员负责统一的施工技术和安全生产、文明施工技术交底工作。

、乙方班组长及施工工人在施工过程中应严格遵守本工程安全操作规章、规程进行施工，并保护好工地安全防护设施标志，发现安全隐患及时汇报。如自作主张，因此造成安全事故一切经济责任全部由乙方负责，甲方不负任何责任。

、乙方必须积极配合甲方做好本班组的三级安全教育，搞好本班组的安全技术交底工作，保证工人的生产安全，不得违章、违规操作。

、乙方必须积极配合甲方做好持证上岗工作。严禁无证人员上岗操作，如有发生造成意外，责任由乙方全部承担，甲方不负任何责任。

、乙方施工班组人员上班必须做到人人佩戴安全帽；进行高空作业时，必须佩戴安全带，搞好安全防护。为保障乙方施工班组人员的安全，佩戴安全帽必须由甲方统一购买，费用由乙方自理，甲方从乙方工程款中扣除。如发现乙方工人未佩戴安全帽上班，甲方按乙方合同违约处理，按每人每次处罚人民币贰元整。安全带由乙方从甲方认领，使用后及时归还，如有遗失，照价赔偿。

、乙方在高空作业时，必须搞好自身的安全工作，同时注意保护好他人的生命安全工作。严禁向楼下乱扔乱抛杂物。如有发生向楼下乱扔乱抛杂物造成意外，责任由乙方全部承担，甲方不负任何责任，甲方按乙方合同违约处理，处罚乙方人民币伍佰元整。

、乙方必须搞好安全生产、文明施工工作。现场搭设完毕，剩余的材料，乙方必须及时清理回收至创库，做到料尽场清。不得随意到处乱扔，如有发现甲方有权指派专人清理，甲方按乙方合同违约费用加倍处理。

、乙方必须积极配合甲方做好现场文明施工工作。不得在施工现场随意解大便，如有发现，甲方按乙方合同违约处理，按每人每次处罚人民币壹佰元整。

9、工程施工机具

、甲方只负责提供垂直运输工具，如塔吊、施工人货梯。

、乙方施工所需的大、小机具由乙方全部自理，费用由乙方自行承担。

班组合同范本第12篇

甲方：_________

乙方：_________

钢筋分项工程劳务合同内容介绍：

__县__镇《福源名居》项目工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《_合同法》和《_建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：

__县__镇《福源名居》项目

二、工程地点：

__镇顺河街

三、工程概况：

地上七层，地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准)，为砖混结构。

四、承包方式和承包范围

承包方式：设计图纸中所有结构的包工、包质量、包辅材(绑扎丝，切割片，对焊接，机具等。甲方只提供钢材)包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。

承包范围：__县__镇《福源名居》项目，从基础至屋面全部钢筋制作绑扎安装。

五、工程结算

工程计价结算：本工程按建筑面积每平方米(17元)壹拾柒元计算，包含正负零以下及屋面女儿墙在内。

付款方式：毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算)，按70%在7天内支付，全部主体工程完工验收后7天内进行结算，结算后一个月付清全部余款(宽限期7天)。

六、工期要求

甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的’周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。

工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。

七、其它事项：

此协议一式二份，甲乙各执一份双方签字生效。

甲方：_________

身份证：_________

乙方：_________

身份证：_________

__年__月__日

班组合同范本第13篇

甲方：____________

乙方：____________

工程地点：____________

甲、乙双方就甲方的涂料工程，由乙方负责施工的有关事宜达成如下协议：

乙方必须按照甲方和施工标准、验收标准和工艺要求在规定的工期内进行施工。乙方必须听从甲方有关负责人和合理要求，做到保质保量。

承包方式：包工包料单价____________元/㎡，施工面积约____________㎡。按实际面积结算。

此价格为包工料单价（不含税金），施工内容及程序：

1、乙方按甲方指定工序纹理进行施工，面漆颜色用白色水性金属漆。双方确定施工纹理及颜色后不得更改，特殊情况再另行协商。甲方有义务为乙方提供施工所需条件，如水、电、脚手架等。

2、乙方施工程序：刮腻子肌理底漆。面漆、甲方确定后应提前天通知乙方，以便乙方备货及安排人员。

3、甲方以涂装工序及质量进行工程验收。

4、乙方施工完毕后在验收前甲方有义务保护乙方完工的施工面；如有污染或损坏甲方自行修复。或令作商议。

5、付款方式：本协议签定时甲方应预付给乙方作为工程预付款，腻子刮完打磨完整付，在肌理施工完毕后甲方付工程款；颜色完工验收合格付工程款。

补充：乙方在正常施工条件下（如无拖欠工程款和不可抗拒的自然因素下）确保在_____年_____月_____日完工。如延期乙方付工程款的滞纳金给甲方。

6、本协议一式二份，双方各持一份。自签定之日起生效。如有其他事宜双方另行协商。本协议工程款付清后自动失效。

甲方：____________

乙方：____________

代表：____________

班组合同范本第14篇

甲方：劳务公司 (以下简称甲方)

乙方：班组 (以下简称乙方)

根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：

一、工程名称：模板安装、拆除

二、工程地址：

三、结构类型：

四、建筑面积：

五、承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)包文明施工。

六、承包内容及要求：

模板工程：

1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线)多层顶板支撑板带。

2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打，修补等。模板每两层刷一次隔离剂。

3、拆除模板的清理、校正，材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除，按图纸设计交底予留孔洞的留设，及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);

4、所有模板工程必须达到市优质结构要求。模板的最大接缝宽度控制在10mm以内，模板的周转使用时要将表面清洁干净，以保证砼的外观质量。

5、工作范围内的文明标化、清理卫生等。

6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。

7、承包工程范围内的安全、文明施工等。生产性临时的搭设、拆除等。

七、分项承包单价：

分项名称单位单价

(元/实际面积) 备注

优良安全进度文明施工零星材料(铁钉等)

1 模板制作、安装㎡砼接触面积

2 模板拆除㎡砼接触面积

说明：

1、凡承包施工范围内不再另发生任何计时工。达不到甲方要求质量标准按80%结算。

2、此单价包括税金(结算时扣除税金);其中营业税综合，个人所得税.

3、此单价已包括质量、安全、进度、文明施工、工具费用等;若出现安全事故降低3元/㎡;若出现工期进度达不到项目部要求，当期工程量降低3元/㎡;若出现文明施工达不到项目部要求降低3元/㎡.

4、木工工具包括在施工中所使用的一切工具均由乙方负责(电钻、电锤、手提刨木机、零星工具等)

5、零星材料由甲方提供(甲方按定额测定含量，乙方按规定使用，若超过部分由承包班组自行负责)

八、工质量标准：100%优良率，河南省优质结构工程。根据质量要求标准，承包班组必须严格按照隐蔽工程质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方，总包单位及监理单位验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。

九、工期要求：总工期天(按甲方单位的进度计划执行)若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。作业班组承包方必须确保工期，每延误一日历天罚款人民币壹万元整。

十、安全要求及综合治理;

1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故，由违章者自负全部责任。

2、严格遵守和国家及河南省的各种法律法规，服从总包及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。如在施工过程中发生安全事故产生的费用在元以内由班组自付，元——1万以内的甲方负责一半，一万以上甲方负责总费用的60%。2万以上的安全事故由安全部门协助处理。

3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。

4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50——100元罚款。

5、宿舍内严禁乱拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，一经发现除

没收炊具外并处以200元以上一次罚款。

6、严禁打架斗殴、赌博，如有发现先给予双方处以500——1000元罚款，然后根据调查结果，责任方承担另一方的全部损失，情节严重者移交司法部门处理。

7、严禁在宿舍内男女混居、工地上严禁带家属，若出现带家属给予元/人一次的罚款，若出现混居现象给予元/人一次的罚款;未经主管部门同意不得留宿非本班组人员，每发现一次给予200元/人次处罚，爱护公物，不得损坏各种设施。

8、凡在施工区域外发生的治安事件，均由乙方自行负责。

十一、甲方职责：

1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工，操作规范等技术交底。

2、对乙方进场后的施工能力、人员素质、技术素质、进行考核，给予乙方30天的试用期，如试用期内乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议，其施工部分工程量不予结算，作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方给予赔偿。

3、根据现场条件，提供乙方的食、宿、其费用乙方自理(电每月30度、超出度数按照元/度扣除)

4、积极为乙方创造施工条件，做好协调工作。

5、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查，对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改，甲方有权派人进行整改，其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。

十二、乙方职责：

1、根据承包工程量组织相应的施工人员，进场人员必须合理搭配，其思想素质好，技术能力强，无健康疾病和传染病的 18——45岁男性。各承包班组有一名组织能力强、技术好，责任心强的同志作班组长，形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场，积极参加甲方或总包方组织的相关会议，凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予 50——100元/次罚款。

2、熟悉施工图纸，严格按照《建筑安装工程施工与验收规范》及设计要求，进行组织施工，确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工，应负担由此造成的工料、工期损失。

3、乙方进场人必须相对稳定，未经甲方同意不得随意变动班组人员。

4、接受甲方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督，服从指挥。

5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改，直至达到标准为止。

6、爱护甲方提供的各种设施和设备，不得随意损坏，如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。

十三、文明标化、卫生要求：

1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生，随时保持文明清洁。

2、认真按照文明标化样板工地要求及优质结构标准，对自己承包范围内的材料分类、分规格、分型号堆放整齐。

3、每道工序完工，必须做好工完场清工作，能用的材料必须利用。

4、凡以上达不到要求者，根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款，每次每项最低不少于20元。

5、本工程为无等级事故工地，确保XX市市级标化，安全文明工地，达不到市级标化，安全文明工地对乙方罚款元/建筑面积。

6、因作业班组原因发生的安全事故，由作业班组自己负责，给甲方造成的损失由作业班组承担赔偿。

7、作业班组必须有详细的安全教育、检查记录。

8、进入施工现场人员统一工作制服，统一上岗胸牌，费用由作业班组承担。

十四、材料管理：

1、乙方应按照标准化文明施工的要求，对自己承包区域内的材料分类、分规格型号堆码整齐。每道工序完成必须做到工完场清，能使用的材料必须使用。

2、完工后对周转材料的修理、清理，拨除层板上和木枋上的铁钉，按指定地点堆码整齐，移交给甲方现场材料员清点验收。甲方现场材料员填写验收单据，双方签字，作为办理工程结算的凭据。如乙方不办理此手续，甲方将按照模板面积元/ ㎡从结算中扣除。

3、乙方领用应由甲方供应材料应严格执行领退料制度，(各种周转材料按定额计算损耗，扣件损耗率1%;山型卡损耗率3%)如乙方归还不够领料数量，将按市场价全额赔偿。(包括乙方支撑不牢胀模造成的材料浪费、人工损失)

十五、设施、工具供应：

除大型机械设备甲方供应外，小型设备、工具乙方自备(包括班组工人的安全帽等等)

十六、人工费结算及支付：

1、为保证工程质量、进度、各施工班组签定合同时，向甲方缴纳3000——5000元保证金。该费用工程结束后、质量进度均达到甲方要求者，一次性退还乙方。

2、乙方进场后自垫生活费至工程±;以后甲方每月支付乙方生活费650元/人(按登记出勤人数)

3、结算方式：按实际面积计算。结构阶段结束(小模板全部拆除)后，按分项承包结算总价80%支付乙方(含借支生活费及罚款)结构工程竣工验收后(大小模板全部拆除并清运完)根据相应的质量等级

单价和总价支付总价的10%，(质量标准以质检站核定为准)，留10%作为工程押金。待装修完支付给乙方。

4、在施工期间，如属于甲方原因造成停工在7天以上，工地上又确无办法安排其它工作的情况下，甲方向乙方支付每人每天10元基本生活费。

十七、其他：

1、班组进退场(包括任何形式的中途退场)，甲方按乙方所做合格工程量进行结算外，不再承担其他任何费用。

2、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。

3、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。

甲方：乙方：

负责人：经办人：

年月

班组合同范本第15篇

甲方：

乙方：

依照《_合同法》、《_建筑法》及其它相关法律、行政法规。为确保工程施工质量和工程进度等有关事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

一、工程名称：

二、工程概况：

三、本工程劳务分包范围及单价：

四、工期：本工程开工日期：年月日

竣工日期：月

五、双方责任：

1、乙方施工队伍进场，由甲方负责与工地协调安排水、电、住处。

2、乙方遵守施工单位的工地管理制度，防火防盗，并保证现场文明施工。

3、乙方必须确保施工质量和工期，按外墙外保温工程验收标准，确保工地验收合格，施工出现质量问题由乙方负责，板材损耗量不得超过2%。

4、安全施工：乙方必须加强管理确保安全生产，如施工期间出现人员意外事故，甲方不承担任何责任。

六、结算方式：施工队进场由甲方预付生活费，每月根据施工进度，经工地质检验收合格后付工程款 %，全部工程竣工质量验收合格交付后，工程款付至 %，其余 %一个月内付清。

七、违约：甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约导致合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

八、本合同共四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

九、补充条款如下：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

班组合同范本第16篇

发包方(以下简称甲方)：_________

承包方(以下简称乙方)：_________

身份证号码：

经甲乙双方友好协商，甲方决定将马营南阳坡职工宿舍及联合建筑中的图纸范围内土建施工所有人工费承包给乙方。由乙方组织人员进行施工，根据_合同法，经双方研究达成如下协议：

一、承包内容：

按照本工程所有施工图纸进行土建施工所需的所有人工及部分辅助材料等。

二、承包价格：

按照建筑平米单价进行分包，建筑面积计算按实际施工面积计算：(不含防水、保温、涂料、油漆、安装)。

(1)砖混楼340㎡(其中主体260 ㎡，装修80 ㎡，装修包括粉刷、地坪、瓷砖)

(2)联合建筑316 ㎡(其中主体170 ㎡，装修146 ㎡，装修包括砖墙体、粉刷、地平、瓷砖)

三、合同工期：

根据甲方规定完成。承包单价中包括甲方施工现场所有的临设用工及房屋的室外散水。(包括工程所有零工)

四、付款方式：

按所有施工部位的月形象进度的70%进行支付，在工程完工一月内付至95%，剩余的5%作为保修金，保修期限为6个月，待保修期满后由甲方返还给乙方。

五、甲方责任：

1、负责向乙方进行技术、质量、进度、安全等分项工程交底。

2、对乙方所施工的工程实行过程控制和成果验收。

3、负责与建设单位的沟通与联系，协调处理外部的关系。

4、负责办理施工过程中需建设单位办理的相关文件手续。

5、现场布置所需要施工塔吊、搅拌机。(搅拌机维修及保养均由乙方负责)

6、甲方委派同志为现场负责人，负责该工程施工现场的全面工作。

六、乙方责任：

1、按照甲方的施工要求，精心组织人员进行施工，确保所完成各分项工程均满足甲方的要求。

2、对所雇佣人员进行安全、技术、质量、进度、材料控制等所有事项的交底，严格要求所雇佣人员按照甲方现场各项规章制度标准执行;承担所雇佣人员的安全施工的意外伤害保险及施工人员施工过程中所造成的一切后果损失。

3、配备除甲方提供的机械用具以外的.所有需用设备用具等;甲方现场库房内有的机械工具等可以借给乙方施工，如甲方库房中没有的均有乙方自行负责，甲方借出的机械均由乙方负责维修和保养，工程结束后乙方需将借用的机械调试好归还甲方，否则乙方将按原价赔偿给甲方。

4、施工过程中有好的施工方法、先进的施工工艺可向甲方推荐，供甲方参考。

5、约束管理好所雇佣的人员，确保施工人员的工资发放到位;并办理好所雇佣人员的暂住证及意外伤害保险事项。

6、乙方必须配备现场负责人、施工员、质检员、安全员及信号工等相关人员，确保工程的施工质量、进度及安全。

7、按照甲方管理制度自行管理好食堂的一切事项，自行组织人员做饭。

8、乙方委派同志为现场施工负责人，负责处理施工现场的所有事项。

七、安全施工

1、乙方组织人员进行施工前需将工人花名册等相关身份证材料报甲方资料核查保存。

2、所雇佣人员均需持证上岗，且需将上岗证复印件报送甲方资料核查保存。

3、乙方应对自行雇佣的施工人员进行安全等事项的交底，并配备好相关的防护用具，确保施工人员的安全，并对所雇佣的施工人员的安全负责。

4、乙方在施工过程中对影响本工序施工的防护设施，不得私自拆除或损坏，应向甲方进行汇报，由甲方确定好方案后进行施工。

5、乙方施工人员在工地现场需无条件的服从甲方安全管理制度，严禁打架、盗窃、赌博等违法事件的发生，发现一起罚款5000元，对发生所产生的一切不良后果均由乙方负责。

6、乙方自行配制安全防护用品。

7、施工中严禁私自越级进行操作，如发生跳闸等现象，需找现场值班电工进行送试，严禁私自送闸等。

8、甲方在乙方人员进场后，向乙方发放工地现场安全文明施工管理制度，对乙方因违反制度规定而发生的行为，按照规定进行处罚约束。

9、进入施工现场必须佩戴安全帽，如被甲方或业主发现一次罚款100元，2m以上高空作业，必须佩戴安全带，如被甲方或业主发现未佩戴防护用品一次罚款500元。

10、食堂管理：由乙方统一管理，不得出现私烧小灶现象，发现一次罚款1000元，并没收工具。

11、所有罚款不需乙方签字，从当月工程款中直接扣除。

八、质量控制

1、乙方施工过程中要严格按照图纸和规范要求进行施工，确保所完成的工程部位满足验收要求。

2、每道分项工程完成后，由乙方相关人员现行自检，在自检合格后再向甲方进行报验;在监理单位、建设单位及相关管理部门进行检查验收时，乙方必须组织相关人员配合检查验收;甲方在乙方施工过程中可巡回检查，尽量将问题在施工过程中解决，减少不必要的返工。

3、乙方施工中如遇到问题，应向甲方报告，甲方确定方案后执行，严禁自行主张，私自变更工程施工做法或进行材料的替换。

4、乙方施工过程中应主动做好善后工作，对自己施工中造成的质量通病缺陷要尽快进行补救，严重质量问题应向甲方进行汇报，由甲方确定方案后执行。

5、施工过程由于哪一方的责任造成的损失，由过失方承担全部责任(包括业主的罚款)。

6、在施工过程中如甲方发现一次大的工程缺陷，甲方有权根据实际情况对乙方处予1000-2000元的罚款。

九、进度控制

1、甲方每周六排好下周的工作计划交乙方负责人，由乙方负责人根据甲方计划要求组织好相关施工;乙方在接受周计划是如感到甲方安排的计划不可行，需在接受前提出，否则一旦接受就必须按计划执行，但总工期必须控制在合同要求的期限内。

2、如遇到不可抗力及恶劣气候影响工期。在后续的时间内，乙方应积极主动调配好相关人员，服从甲方计划安排，将滞后的工期补上。

3、如果因乙方自身原因而造成工程不能按期交工，则按照本工程约定，甲方有权根据实际情况对乙方进行相应的处罚。

4、乙方需提前一周上报材料及周转材料计划，如因乙方原因造成材料漏报或多报或上报不及时的均由乙方负责承担其后果。

十、材料控制：

乙方对所雇佣人员应进行材料控制意识的管理，严禁施工过程中材料浪费等现象发生，如发生材料浪费现象，甲方可根据浪费材料的价格的5倍进行处罚。工程竣工后，甲方将对工程所用材料进行核算，对超用部分材料，甲方有权对乙方进行2—5倍的罚款。

十一、材料控制

1、承包内容：甲方提供工程实体所有材料、木方、模板、钢管、扣件、现场配电箱、电线，二级箱以外由乙方负责(含二级箱)。及上述所说明的机械等，以外的辅助材料，工具用具及小型机械均由乙方负责(辅助材料：铁钉、铁丝、扎丝、保护层垫块、钢筋竖向接头等以及就其他材料)。

2、承包工种：除图纸内的安装部分人工外，其他工种均由乙方负责组织施工完成(木工、钢筋工、砼工、普工、架子工、砌筑工、现场文明施工辅助及相关的技术管理人员等等)。

3、工程土方开挖与回填均由甲方委派机械施工，由乙方出人工配合进行整平与夯实等。

4、乙方在施工现场需严格服从甲方的管理，如出现不服从管理现象，根据实际情况，每次罚款1000-5000元。

十二、合同解除和违约责任：

1、如乙方在施工过程不能按时保质保量的完成各分项工作，且多次出现此现象，甲方有权终止合同，按乙方所施工的工程量的50%进行结算。

2、如发生违约事项，可向当地人民法院或仲裁部门提起诉讼解决。

十三、合同份数及生效：

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方代表：_________

乙方代表：_________

班组合同范本第17篇

出包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

我公司承建的项目工程，为解决我项目工程的技术工种和普工劳动力问题，经协商将该项目的部分工程承包给乙方负责组织劳动力施工。为明确甲乙双方的权利和义务。本着平等互利、等价有偿的原则，根据本工程的实际情况，经甲乙双方协商一致达成下列条款，共同遵守。

第一条、本项目工程概况

1、本项目工程为钢结构厂房

2、工程地址：

3、建筑面积：m2左右。

第二条、承包工程内容及计价

本工程施工建设采用平方米劳务工资包干办法进行施工，其施工内容如下：

该工程的室内强电供电线路、强电电器安装、人工工资单价：

以上人工工资按8元/m2建筑面积包干施工，本单价包含人工费、工具费、安全文明措施费等。（角铁架等现场使用工具由甲方负责）

第三条、乙方的承包要求

乙方所用的工具、劳保服务器、安全帽、安全带由乙方自己提供，食宿由乙方自行解决。

第四条、人工费支付

1、按每月进度的90%支付人工费。

2、剩余10%待乙方工作完成后30天内付清。

第五条、工程质量责任

1、乙方在施工过程中，应始终坚持“百年大计、质量第一”的原则。严格按操作技术规程组织施工。

2、本项目工程的工程质量，必须达到国家检验评定合格标准的规定或协议规定的标准。

3、工程质量检测验收的依据，按国家《检验评定标准》GBJ300-88和《施工验收规范》为依据。

第六条、甲乙双方权利、责任、义务

1、甲方权利、责任和义务

1）甲方有权利、责任和义务

2）甲方根据施工生产计划，提供图纸一套给乙方

3）乙方组织的管理人员和工人，必须经甲方审批后进入工地，甲方有权监督乙方发放工资。如果乙方克扣工资、拖欠工资等原因导致工人闹事或政府部门干涉的，甲方为此支付的费用及损失由乙方承担，并承担的赔偿，甲方有权直接从劳务费中扣除。

2、乙方权利、责任和义务

1）乙方有权就工程技术咨询甲方，寻求甲方技术方面的支持

2）乙方应提前向甲方提出材料使用计划。

3）乙方必须定期对其工程人员进行安全、质量意识教育。对其工

作人员的一切行为负责。乙方工人若有偷盗行为，甲方有权利对乙方处予罚款，并有权在劳务工程费中扣除。同时，甲方视行为及情节决定是否送公安机关处理。

4）乙方必须遵守国家的法律、法规，严格按规范施工，并主动接受甲方各方面管理制度。

5）乙方必须每次参与甲方和项目部组织的工作例会，必须服从甲方统一安排和指挥。

6）乙方必须遵守甲方、建设中及相关主管部门有关施工作业管理的相关规定，若达不到要求而被罚款者，甲方有权按照罚款单金额从当月应支会的劳务费中直接扣除。

第七条、安全

1、乙方对承包项目的安全施工负责，严格执行国家、营口市、甲方及上级单位的麦穗、法律、规范、标准和制度，不得违章指挥，严禁违章作业，严格执行安全技术交底，必须对进场人员进行安全教育。

2、乙方进入施工现场进行环境保护教育和法律教育，工人必须遵守环保法规及有关规定、制度要求，如乙方在施工中违章违规造成罚款，一切经济责任由乙方承担，若甲方先行垫会，有权从乙方的工程款及保证金中扣除。

3、乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若工程中出现事故，单次发生费用在5000元以内（含5000元）由乙方承担，发生费用在5000元以上的，经国家相关部门认定后，超过部分由甲方80%、乙方承担20%。

第八条、其它

1、本合同经甲乙双方签字盖章生效，在本项目工程完工结尾款后自然失效。

2、本合同经甲乙双方签字盖章后，未经对方同意，任何一方均不得终止合同。

3、如甲方不按合同付工程款，乙方有权停止施工并向法律部门上述。

4、本合同经甲乙双方签字盖章后，具有同等法律效力。

5、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：乙方：

班组合同范本第18篇

发包人：_____项目部

以下简称：甲方

承包人：_____脚手架班组

以下简称：乙方

依照《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、行政法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，协商一致，甲方决定将工程的外脚手架分项工程发包给乙方承包施工，为明确双方权利和义务，订立本合同，双方共同遵守。

第一条工程名称：

第二条承包范围：

第三条架子类型：

_____式钢管脚手架。

第四条承包方式：

包工、包辅料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自负盈亏。

第四条合同价款及结算方式：

1的全部工作内容按_____元/平方米(建筑面积)结算，此综合单价含开具当地税务部门认可的发票费用。

2、现场签证发生后，必须在7个工作日内经甲方授权代表、现场施工员共同签字并加盖甲方公章确认后生效，否则甲方有权不予认可。超出上述时限补办签证的，甲方有权在结算中视为无效。

3、结算依据：包括但不限于本合同、工程量确认单、签证单、结算单，且前述材料需经甲方授权代表签字并加盖甲方公章，否则无效，乙方自行承担相应后果。

第五条付款方式：

1、按月乙方已完工程量付_____%;

2、工程完工付_____%;

3、甲方与建设单位就本项目整体工程结算审计后付_____%(注：乙方领取该笔款项时，需提供双方就本工程签字盖章确认的结算单);

4、剩余_____%作为本工程的保修金，在保修期(自本项目整体工程竣工验收合格之日起年)届满后日内无息支付。在付款时，乙方必须提供所有工人和乙方，签字捺印的人工工资发放证明，否则甲方有权拒付承包费。

第六条质量标准：

本合同约定的所有工程质量标准为一次验收合格率____%并满足甲方与建设单位签订的建设工程合同约定的质量标准(注：必须通过甲方有关职能部门、监理单位、建设单位及主管监督管理部门验收合格)。

第七条工期：

一、本工程于_____年_____月_____日开工至_____年_____月_____日完工，乙方施工进度必须满足甲方总进度计划及分部分项工程进度计划要求，具体计划要求以甲方安排的月进度计划和周进度计划为准。

二、乙方应根据自己的承包范围，合理安排劳动力计划，严格执行进度计划，确保按时完工。

第八条安全施工：

一、乙方应严格按照建筑施工安全技术规范和标准要求组织施工，施工现场应按JGJ592011《建筑施工安全检查评分标准》规定达到合格等级。

二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工并自行采取必要的安全防护措施，承担施工区域内的安全事故责任和因此发生的一切费用。

三、进场前，乙方应按照有关法律规定审核班组人员的年龄、身体健康状况等，乙方禁止聘用患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、恐高症等疾病的人员以及未成年人从事建筑施工作业。若发生上述情况，乙方应承担由此产生的一切责任。

四、乙方聘请或雇佣的班组人员与乙方是劳务或劳动关系，由乙方承担相应的法律责任，与甲方无关，甲方与乙方仅是劳务分包合同关系。

五、甲方机械设备及施工用电严禁乙方及乙方班组人员私自操作，否则后果自负，如甲方每发现一次，视为乙方违约,需向甲方承担每次_____元违约金并赔偿损失。

六、架体经验收合格后甲方使用时，乙方应向甲方做好明确安全交底。

七、在施工期间，乙方应在现场设置警戒线，并设专人看护。

八、乙方应定期对架体进行检查及维护，如发现甲方人员实施锯、拆、搭接或其它类似行为，应及时报甲方，甲方根据实际情况给予乙方办理签证。

第九条甲方义务：

班组合同范本第19篇

发包班组（甲方）：__________

承包小组（乙方）：__________

一、工程概况：

1.工程名称：__________。

2.工程地点：__________。

3.质量等级：__________。

4.施工日期：__________。

二、承包范围

根据甲方提供的工程施工图中的二次结构，一至屋面层腰带、构造柱、门、窗边柱、阳台返梁（除有腰线层），乙方自带小型工具，用具，如图纸变更，施工洞口等，不在工作量范围内。

三、结算及付款方式

1.接触面每平方米元，全按实结算。

2.每月10号领取上月完成工程量的`40%作为职工生活费，_________年底付已完成工程量的95%，结构验收付95%余款在_________年底全部付清。

四、本协议一式两份，自签订之日起生效，工程余款结清后自动失效，双方必须严格遵守，如有违约，由违约方负全部责任。

发包班组（甲方）：__________

承包小组（乙方）：__________

签约时间：__________

班组合同范本第20篇

甲方：

乙方：

甲方因工程需要，将欧华大厦A、B楼地下室剪力墙的防水工作发包给乙方施工，经双方友好协商，在平等互利的原则下，一致同意订立本协议书。

一、工程承包范围

1、工作范围：本工程地下室剪力墙外墙防水、后浇带的凿除并用油膏麻丝填充按图审要求和监理、甲方需求。

2、承包形式：2厚聚氨酯防水涂料（911）保护层为30厚XPS挤塑聚苯乙烯泡沫板，包工包料，按甲方签订及信息价直接费结算，并返还甲方捌万元整。

二、施工进度及工程质量

1、乙方必须服从甲方制定的施工计划和现场项目部管理人员的安排；

2、施工质量必须达到防水施工规范要求，如因乙方原因造成的返工停工等一切由乙方承担，造成的其它损失一并由乙方承担；

三、付款方式及保修

1、付款方式：按实际施工面积计算（后浇带包括在面积内，不得另行计算），工完场清验收合格后15天内付50%，主体结顶后付25%，竣工验收后付15%，余款10%在竣工验收后3年内付5%，5年内付5%。

2、保修：地下室防水施工保修期为竣工验收合格后5年，在保修期间，如发现渗漏通知后三天内必须修复，如达不到上述要求，甲方有权行驶其它权利并追究乙方责任。

四、其他事宜：

本协议自签订之日起生效，工完帐清后自动失效，未尽事宜，双方协商解决，本协议一式二份，双方各执一份。

甲方：乙方：

日期：日期：

班组合同范本第21篇

甲方：_____________（以下简称甲方）

乙方：_____________（以下简称乙方）

班组责任人身份证号：_____________电话：_____________

为了高速、优质、安全完成施工任务，从明确责任和权利出发，双方特制定本协议：

一、承包范围、工作内容：

1、_____________，从基础开始到主体封顶再到砌体结构零星钢筋绑扎为止的预制、现浇钢筋，包括阳台栏板、钢筋焊接、安放、柱墙拉结筋、焊接预埋铁钢筋、屋面钢筋砼防水层等全部钢筋工程制作绑扎（每次每幢号施工放样派一人参加，浇砼不少于1人守护钢筋）。

2、钢筋工程包括：场内的二次搬运；绑扎、安装钢筋；垂直、水平运输；加工材料的料台；马凳保护层；安放垫块保护层；拉墙筋的制作；浇砼时钢筋值班；现场短料钢筋焊接利用；φ16以上钢筋接头采用对焊接头；φ16以下绑扎接头以及模板督促木工钻眼（位置正确）安放预埋筋；均包括在本次承包范围内；绑扎焊接所需工具、扎丝、焊条。

3、包括内容：φ10以内圆钢调直、加工、制作（特别警示：如因乙方未能及时上报料单或漏报、少报所造成的拖延工期由乙方负责并承担其他工种的误工费用）。

以上承包内容包括一切相关的辅助工作和内容，确定从基础、主体、砖砌体完工，一次性包干，不存在任何签点工（如果设计变更不造成现场返工或单项返工5工以内，则不增加任何费用或点工，反之则按实办理签证，增加返工费用或点工）。

二、承包方式、单价、工程量计算、付款方法、违约：

1、承包方式：包清工，一次性包干（包工资、包扎丝、包焊条、包所有工具

用具、包质量、包安全、包工期）

2、单价：±0。00以下为万元，±0。00以上按审计后的建筑面积30元/m2计算，柱子竖向钢筋电渣压力焊按实际接头数量元／个另行计算（以上单价包括本协议中“第一条承包范围、工作内容”外，甲方仅提供提升机，其余工具均由乙方自供，（如：切断机、调直机、弯曲机、扎勾、雨鞋、雨衣、手套、电焊机、安全帽等）。

3、质量标准：工程质量等级要求达到优良工程标准。如达不到优良工程标准等级，以上合同单价下浮3%。

4、安全生产文明施工标准：如因乙方的原因造成达不到_____________市双优工程标准，则以上合同单价下浮4%。

5、工程量计算：按审计建筑面积一次性包干。

6、工程款支付：乙方每层混凝土结构完成后支付至完成产值的`50%，结构封顶、砌砖结构全部完成付至总造价的80%，余款在甲方工程全部完工后一次性付清。

7、因乙方原因造成违约、乙方自动离场或甲方清退时，一律按完成产值的70%进行结算，所有工人工资均由乙方自行负责。

三、付款原则：

1、甲方严格按照付款办法执行，乙方负责人计划好资金运用，在和职工订立协议时计划好每月的预付生活费和中途退场的结算方法，中途退场或中止协议退场，按本协议中“第二。7条”结算退场。

2、乙方在施工过程（垫资阶段）中给工人发放生活费和工资时，必须及时做好工资发放表并送项目部备案，以免因手续不全造成不应该的麻烦。

3、乙方按协议规定可以向甲方申请进度款时，必须将所有工人的所需工资做好工资表上报项目部，项目部根据工资表直接向工人发放工资，剩余工程款（工人工资付清后剩余的工程款视为班组利润或垫入资金）可另列工资表，由班长一人领取；特殊情况必需经项目经理审批处理。

4、乙方向项目部申请任何进度款、预支款，均必须提供相应金额的工资表，

以便甲方竣工验收后向劳动部门提供工资表进行备案。

5、乙方负责人必须计划好资金运用，确保前期职工生活费，在与职工签立劳务协议中明确生活费与工资发放标准，中途发生退场人员，职工结算一切由乙方负责人负责，自行解决（必须做好工资表）。半途班组自动退场和因质量进度、安全生产等原因甲方辞退乙方，一律按本协议中“第二。7条”进行结算退场。

6、半途退场和无故退场处理：班组长必须提早15天以书面形式提出退场申请，并自愿按自动退场处理，如在施工期间无故停工（少于总人数的80%上班或严重达不到项目部的生产需要），按每日2000元进行停工损失赔款，超过五天，项目部可无条件进一步进行以下处罚：

（1）罚款2万元。

（2）按本协议中“第二.7条”进行结算支付并清退该班组，由班长自行安排员工工资发放，项目部不负任何责任。

（3）项目部可另调班组施工。

7、因乙方自动退场或乙方人员不足，质量差的原因，甲方辞退乙方按本协议中“第二.7条”中进行结算，乙方无条件退场。

8、施工过程中发生的点工，乙方必须及时向项目部进行签证，甲方在属实的情况下不得拖延签证，当日发生的签证在3天内不完成签证工作视为乙方放弃签证，甲方任何管理人员不得补签任何签证即签证事件发生后3天内不办理签证单则作废。

9、乙方申请进度款时，必须由质量员、施工员、项目经理逐个签字后才能上交财务或预算员处，相应的管理人员有权对乙方未按要求完成的工作或进度拒签，按要求完成并检查通过后再签。

四、工程质量及管理：

1、质量等级：优良，确保钢筋隐蔽验收一次通过。

2、为保证质量、进度、安全，提高承包班组积极性，需交保证金伍万元，基础施工完成后退还壹万元，余下保证金工程结束退还。

3、具体要求详见施工图纸、质量评定标准、施工规范、_____________市有关规定和施工员的技术交底。（特别警示：梁板墙钢筋保护层必须保证在规范误差内，如因此检测不合格造成成的加固、检测等费用由乙方承担）。

4、施工方法由甲方定，特别警示：

（1）墙柱钢筋在浇捣前必须用底箍焊定在梁筋上，梁柱节点内箍筋焊成整体笼形，以避免移位。如产生砼浇捣后移位，每个柱子及每道墙体（只要有一根柱筋）罚款100元；

（2）梁板墙钢筋保护层必须保证在规范误差内，如因此检测不合格造成成的加固、检测等费用由乙方承担。

5、对质量合格标准：由建设单位监理及上级部门参与评定为准（工程标准：一次性验收通过，且建设单位监理单位满意，为合格）。

6、质量标准：钢筋工程全部达到合格要求，即甲方和建设单位监理一次通过验收为标准（包括极小达不到要求应马上整改，并且以后再也不犯类似通病），并做好工完场清的工作。乙方委派_____________（姓名）为钢筋组长兼职质量员。一次性达不到验收标准予以500元/次的罚款处理。

7、工作中乙方必须服从甲方有关人员的正确领导，严格把好质量关，浇捣砼时及时派人值班，保护好钢筋成品。

8、对质量达不到要求而乙方不及时返工，甲方有权按以下方法处理：

（1）拆除。

（2）另外派人整改，工资由乙方支付。

（3）令其停工、整顿，直至中止协议，乙方无条件退场。

五、安全管理：

1、以_____________市“安全生产、文明施工”为目标，做班组内各施工现（工）场人员的安全文明工作。

2、乙方进入施工现场必须严格遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，及时向甲方有关人员提出合理化书面建议，对安全隐患及时整改。

3、对新来的职工，乙方必须进行书面安全教育，并由职工签字后上报甲方有关人员进行安全再教育。进行“三级安全教育”后，乙方方可安排职工上班，否则一切安全事故由乙方负责，甲方有权对违反者进行罚款或令其停工，直至中止协议。

4、乙方班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底，进行“三上岗、一讲评”并及时做好记录，督促本班组内安全生产、文明施工工作。

5、甲方必须及时对乙方兼职安全员做好督促工作，协助乙方做好安全教育、安全检查和验收工作，消除安全隐患，把事故消灭在萌芽状态。对万一发生安全事故，分清责任，由责任人负责一切经济损失和责任。

6、乙方施工人员必须每人安全帽一个，费用乙方自行承担。

六、工期管理：

乙方必须根据甲方的工期计划，配足技术力量和人员：基础部位不得少于20人，主体部位不得少于20人施工，根据实际情况，工期计划按月或施工层、段由乙方签字为准）必须按时完成，否则暂处100～500元/天的罚款押金，在当月的工程款中扣除（押金处理：①中途离场或主体结顶时间超过总进度计划，罚款和押金没收。②按总进度计划，时间没有超过的罚款押金退还；提前完成工期的，按实际情况给予相应的奖励）。

七、人员管理：

1、乙方负责人要严格选择技术精、劳动态度好或技术进步块的技普工人员，严禁带小孩和职工进场，尽量避免家属进场。

2、进入施工现场人员要按项目部的要求做好审批（施工员、项目经理）、进场手续（无身份证禁止入场），食宿安排均由乙方自行承担。

3、遵守项目部各方面制度，及时做好安全文明施工、治安等教育，并订立劳务协议一式三份（项目部留档一份），没有签订劳务协议者，项目部不认可该工人为本工地的工人，该工人发生任何事情与本项目部无关。

4、对表现极差、违法乱纪和工作不佳人员，甲方指明，乙方无条件及时清退。对中途离开工地的职工，甲方不负责预支工资、生活费、路费，一切由乙方负责人自行解决。

5、遵守项目部各项制度，不得进行赌博、打架、斗殴、等违法乱纪的行为。

6、乙方工人必须统一在食堂煮饭炒菜，不得在宿舍房间内采用电饭锅等所有电器类进行煮饭炒菜，任何情况任何场所不得使用“热得快”泡开水。

7、乙方必须积极配合甲方做好各方面的人员管理工作，其工人管理顺序如下：工人进场—班组长与工人签订劳务协议（提交身份证复印件一份，无身份证者不得签订劳务协议，不得进场施工）—办理工人工卡（提交一寸照片2张）—三级安全教育卡（工人在退场时结算工资款时，必须提供劳务协议、工卡、安全教育卡及身份证）。

甲方：_____________

乙方：_____________

日期：____年_____月____日

班组合同范本第22篇

甲方：__________

乙方：__________

甲方责任

1、负责施工用电配合及同总包协调工作。

2、监督施工现场的施工安全并有权对违规作业进行处罚。

乙方责任

1、本方必须坚持贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针。

2、进入施工现场必须戴好安全帽，严禁穿拖鞋，皮鞋及光脚上班操作。

3、施工人员必须身体健康。严禁有精神不良，高血压，恐高症及有心脏病的病人进入施工现场作业，否则不得施工。

4、进入脚手架上及两米以上的高空作业都必须挂好安全带。安全带要高挂低用，严禁违规操作。

5、各工作日内严禁饮酒及在施工现场吸烟和随地大小便。

6、各种工种必须服从现场管理。

7、特种作业人员必须持证上岗。严禁无证人员上班作业。

8、施工期间的施工用电必须有专业电工负责，各种用电设备必须按照用电规范执行，各种用电设备的漏电及接零保护必须完好，严禁无证人员乱拉乱接。

9、施工现场各种易燃，易爆物品严禁靠近带火作业区。每天必须妥善保管及例行安全检查。

10、在施工过程中，不得以任何理由损坏外墙装修。如有损坏，加倍重罚并承担一切后果。

11、在施工过程中，每天所产生的’垃圾必须自行清理到指定位置，做到安全，文明施工。

12、施工过程中，必须做好安全防范工作。如出现任何伤亡事故，乙方自己负完全责任，甲方不负任何责任。

13、乙方人员必须树立良好的形象，严禁违章操作及野蛮施工。

14、以上各条款望乙方职工认真执行。如违反施工安全规范条例操作，按消防，安全生产，文明施工处罚规定处罚。

15、本协议自签定时起生效，到工程结束自行失效。

16、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方代表（签字盖章）：__________

乙方责任代表（签字盖章）：__________

__________年__________月__________日

班组合同范本第23篇

蓬溪县蓬南镇《福源名居》项目，工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《_合同法》和《_建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：蓬溪县蓬南镇《福源名居》项目

二、工程地点：蓬南镇电子工业园

三、工程概况：地上七层，地下一层总建筑面积约4662m2（以峻工后实际面积为准），为砖混底二框结构。

四、承包方式：

采取甲方负责项目管理、乙方提供承建制劳务队伍，包工包主辅材料包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。

五、承包范围

1、设计图纸中所有结构的模板配、支、拆等工程，含周辅材料，（模板，方木，顶朩，元丝元钉，火钩，丝杆）。

六、工作内容

完成上述工程范围的所有工作内容以及相应的现场材料、工具、机具的场内转运、清理，文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的留洞设槽、预埋件安放。支模、等内架的搭拆、周转材料的上、下车及堆码等用工。

七、工程结算

工程计价结算：本工程按建筑面积每平方米（38元）叁拾捌元计算，

付款方式：毎月最后一天报核当月实际完成工作量（按已浇砼完毕的成品计算），按70﹪在7天內支付，全部主体工程完工验收后7天內进行结算，结算后一月内付清全部余款（宽限期7天）。

八、工期要求

甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。

工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。

九、其它事项：

此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效

甲方：身份证：

乙方：身份证：

年月日

班组合同范本第24篇

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

为加强分项工程管理，明确施工班组与项目部职责，在以按劳取酬，按质论价，保证职工合法经济收入，确保工程整体保质保量完成，为与其它分项工程密切配合协调，降低工程成本，提高公司社会信誉的前提下，经双方协调，特签订如下条例，双方共同遵守。

一、工作内容：钢管的油

二、承包价格按实际建筑面积计算。

三、工期：根据项目部进度计划要求，必须按时完成，若不能及时完成项目部限时安装要求，影响其它班组施工，影响工期的，处以每天3000元罚款。

四、质量要求：严格按照有关规范要求施工，及时做好各项技术复核，所承包分部工程施工，要求质量验收结果达到市优良工程，若不能达到验收结果，则按总额20%处罚，由于班组施工管理原因造成技术、质量等事故，所造成损失由班组负责赔偿。必须做好成品保护，如施工需要凿钻洞口，要保证质量，及时封口、清理。

其它要求：电焊工必须持有效证件上岗，并在人员进场时报送，否则处以罚款。

五、材料使用：所用施工材料、周转材料在合同签订后10日内报出材料计划。施工中，周转材料采用及时领用料制度，班组必须提前15天上报计划用量，班组在施工中必须精打细算，不得超用有关定额含量，超用定额用量由班组自负赔偿损失。

六、安全：进入施工现场工作人员，须经保卫人员登记，由分公司项目部对班组进行安全技术交底，严格执行安全条例，不准无理取闹、吵架，违者按有关安全治安处罚条例处罚，触犯法律的，送交司法部门处理，与甲方无关。若由于班组违章指挥、本人违章等原因造成的工伤事故，由班组或个人自负。

七、工资发放和结算：每月按本班组在上月完成产值的 %发放。全部工程量，经质量员、安全员、施工总负责及有关质监部门验收达标后，如不在承包范围内的工作点工为每小时元结算。

八、在施工中若由于乙方管理原因造成质量进度跟不上，经乙方努力，仍达不到要求，则甲方有权辞退乙方，另行调整，所完成部分按70%结算。

九、乙方必须严格服从甲方统一指挥，遵守有关规章制度，并执行有关规范条例，保证工程施工顺利进行，圆满完成分包合同中明确的施工任务。

十、工资由乙方负责人按审批工作量造好工资表，职工凭胸卡领取。乙方与职工的劳资纠纷由乙方负责处理，与甲方无关。政府规定的各项用工费用由班组承担。

十一、乙方如有下列情况之一，甲方有权责令退场，终止合同。

1、工程出现转包；

2、不服从项目部管理，工程配合差；

3、质量、进度不能达到每次验收的优良标准；

4、中途自动退场；

5、严重违反治安管理条例。

本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自签订之日起生效。

甲方：乙方：

年月日

班组合同范本第25篇

发包人（以下简称甲方）：_________

住所：_________

承包人（以下简称乙方）：_________

住所：_________

依照有关《_合同法》行政法规、规章等，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将_____________________工程的____________________项目委托给乙方施工，为了加强管理，确保施工质量，明确双方责任，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、承包方式：

3、承包范围：

4、承包单价：

按施工图纸实际完成量计算，外墙砖_______元/m2；卫生间墙面砖_______元/m2；卫生间地面砖_______元/m2；室内地面砖_______元/m2；踢脚线_______元/m；地沟_______元/m。

二、工程质量

工程质量等级要求________________标准，乙方必须严格按照设计及有关施工规范的要求施工，严格管理，合理利用各种材料，严禁浪费，否则一切损失由乙方负责赔偿。在施工中应积极配合业主、监理、公司等质检人员的检查，凡经检查达不到合同质量要求的乙方应及时进行整改或返工，其所造成的各种损失均由乙方承担，甲方并视情况予以处罚，处罚金____________元。

三、双方的权利义务

1、甲方的权利义务

（1）在乙方开工前甲方须做好前期准备工作，本工程所需原材料全部由甲方负责采购。

（2）甲方如需变更方案，应提前_______日通知乙方，否则，造成的误工费由甲方承担。

（3）甲方向乙方承诺按照合同要求的期限和付款方式支付合同价款。

（4）工程完工时，及时组织人员验收，不得无故拖延。

2、乙方的权利义务

（1）乙方在施工过程中，必须严格按照甲方的要求施工，履行节约的原则，不得浪费。否则，造成的额外损失由乙方自行承担。

（2）乙方在施工过程中，必须加强现场施工人员的’安全教育，建立健全各项安全措施、操作规程、文明施工、安全管理制度。加强施工人员、材料、车辆、用电安全措施。如发生安全事故和因此发生的费用，由乙方承担。

（3）国家规定施工人员需要具备一定资质的，施工人员必须符合一定的资质。

（4）乙方（除自然灾害，突发事件，不可抗力，可顺延外）必须按期完工。

四、工期要求

工程具体进度由甲方统筹安排，施工班组要服从安排，积极配合整体施工的进度保质保量进行组织施工，否则超工期按每天________元处罚。各施工段完成后须及时清理余料，做到工完场清。

五、付款办法

按月进度完成的合格工程量总价款的______%支付进度款，工程完工后付至总价款的______%，工程竣工验收后付至总价款的______%余款在乙方报工程量结算书，经甲方审核后一个月内付清。

六、施工安全

乙方所有参加施工的人员，必须注意安全生产，按规定戴好安全帽等（自购）。生产、生活必须服从工地管理人员的统一安排与指挥，不得在工地赌博、酗酒、闹事。乙方工人若发生安全事故，产生的所有经济及法律责任由乙方自行承担。工人必须按国家及地方法规的规定持有效证件，乙方应进行自查，如因无证所发生的纠纷由乙方自行负责。

七、违约责任

乙方在施工中，因延误工期不能及时完工，或因质量问题需要返工，甲方有权令乙方中途退场，所造成甲方的经济损失由乙方承担。

八、争议解决

本协议一经签字，双方应严格遵守。如因履行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成，由工程所在地、合同签订地人民法院裁决。

九、合同生效与终止

本合同自双方签字之日起生效，余款结清后自动失效。本合同一式______份，甲、乙双方各执______份，具有同等的法律效力。

十、本合同未尽事宜，双方协商解决

甲方：_________

代表人：_________

联系方式：_________

签约地点：_________

_______年____月____日

乙方：_________

代表人：_________

联系方式：_________

签约地点：_________

_______年____月____日

班组合同范本第26篇

发包单位：________________（以下简称甲方）

承包人：__________________（以下简称乙方）

依照《民法典》、《_建筑法》、《_劳动法》及其他相关法律、行政法规等。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方为明确各自在施工中的权义、责任。特订立本合同如下。

一、工程概况

工程名称：________________________

工程地点：________________________

结构类型：________________________

建筑面积：________________________

二、合同承包模式

1.本工程土建合同采用分班组内部劳务承包。

2.除本合同条件的规定外，合同内协商的单价不得另行调整和变更。

三、承包范围及内容

楼及相应地下室的基础砖胎膜、基础砖胎膜抹灰及砖胎膜防水抹灰保护层和砖胎膜后土方回填等工作内容。

2.施工中的砂浆转运、土方回填转运、砂浆搅拌、协助放线、标高测量等。

3.施工中的机具用具，除搅拌塔机外全部由乙方自行负责解决。

4.乙方同时负责搅拌机的安装、场地平整、料场的清理、维护，确保材料不受雨水侵湿，保证现场内文明施工。

5.施工中的劳动保护用品由乙方自备。

四、合同价款和工程款支付方式

1.合同单价：①砖胎膜____元/m3（不分____墙和____墙），砖胎膜抹灰两遍（及基层、防水保护层抹灰）____元/m2，含塔吊基础砌体抹灰。

②零星用工：技工：____元/个普工：____元/个

2.付款方式：①基础砖胎膜和抹灰完成后（质量合格）计算工程量，计价后经审核报领导，批准后每月付____％的工程进度款，余款所有工程完成后____年内甲方付清所有余款。

②付款方式：转账。

五、工程质量

1.乙方进场前应认真熟悉图纸，配备具有一定专业技术的工长负责技术工作，并对自方人员进行技术指导和交底工作，施工中发现的问题及时与工长及项目部沟通协调，做好配合工作。对项目部下达的任务、指令及时做好安排，努力完成。

2.本工程质量标准：施工中必须严把质量关，砂浆拌合均匀，砌体砂浆饱满，按规范要求留搓，砌体横平竖直，控制好轴线标高。砌体抹灰平整、顺直、收面光洁、阴阳角方正，不允许有空鼓、裂纹。

3.施工中严格自检，保证施工质量，如施工中造成轴线、标高和其他质量问题，乙方无条件进行返工，其返工造成的一切损失全由乙方负责并承担一切经济责任。

六、工程进度

本工程施工进度紧，施工任务重，乙方在合同签订后必须组织施工力量，人员相对要有一定的技术水平，确保质量和工期，如施工中未按甲方指定的计划完成任务，甲方有权对乙方进行经济处罚。该罚款开出后，乙方无任何条件拒绝，必须按时上交项目部，否则加倍进行处罚。

七、甲方责任和义务

1.甲方在现场对乙方进行技术和安全交底，同时做好三级教育，做好交底记录并对质量要求、施工方法、进度作全面的安排。

2.甲方应在施工中积极配合乙方将机具材料组织进场，满足乙方施工需要，同时乙方应主动将进场机械安装、调试完善，每天应将现场材料覆盖完好，保证不受潮，建筑垃圾及时进行清理，节约原材料，砖、落地灰应回收利用，不能浪费。

3.如乙方在施工现场不听指挥和安排，施工质量达不到要求，甲方有权对乙方进行处罚或清退乙方出场，更换班组。

4.甲方应根据合同中要求按时向乙方计算工程量，支付各阶段施工进度款。乙方收到进度款后不得它用，应及时支付民工工资。

八、乙方的权力和义务

1.乙方人员进入施工现场应自觉遵守甲方的各项规章制度和国家的相关法律法规，对本班组人员经常加强安全教育和安全检查。随时接受甲方对现场质量和安全检查，对查出的问题及时进行整改。乙方合同签订后应对本班组施工的质量和人员的安全全面负责。

2.乙方在施工中应合理使用原材料，利行节约，半砖、落地灰必须回收利用，砖胎膜砌筑抹灰完成必须将现场清扫，保持场内卫生。搅拌机每天使用后必须清洗，保证机械整洁、灵活。

3.加强成品保护，施工中严禁在砼垫层上乱扔、乱掷，伤害垫层，如有伤害必须进行修复处理。

4.生活区必须按甲方指定房间居住，爱惜公共财物，遵守生活区内各项规章制度，如经发现，甲方必须进行处罚。

九、安全文明施工

1.进入施工现场应按规定要求正确戴好安全帽，衣着整洁，不得赤脚穿拖鞋上班和酒后作业。场内注意文明语言，加强各班组之间的沟通、协调，严禁打架斗殴，一经发现，甲方将进行严处，并进行经济处罚。

2.施工区域内下班后应进行卫生清理，机具、用具材料堆放整齐，生活区域内特别是住宿内卫生应经常打扫，保持整洁，物品堆放整齐。

3.积水坑、洞口、临边和架体上严禁堆放物品，危及安全，施工现场的安全防护未经甲方许可，严禁拆除，已经发行必须严处。

4.随时接受项目部的检查，对查出的安全和文明施工隐患及时进行整改，对本班组在现场施工的人员加强安全巡查，如危及安全文明施工上的要求，及时提醒警告，如经甲方发现，将进行处罚。

十、人员和财产损害的责任承担

1.乙方在施工现场中应负责和保障，避免甲方在施工全过程所引发对任何人员的伤害或死亡事故责任和按照任何法令、法规惯例而产生的任何费用，责任、损失、索赔、仲裁、诉讼或执行，除非是甲方过错或甲方责任。乙方必须全数赔偿因不履行本款的约定而导致甲方所受的损失。

2.单次医疗费用在____万元以下，由乙方自行全额承担。如因甲方原因造成，由甲方负责承担。偶发事件超出____万元，甲方承担____％，乙方承担____％。

十一、工程保险

在施工前，由甲方负责购买所需保险、费用等。

十二、本合同一式四份，合同签订后，该协议具有同等法律效力，如因履行本合同发生争议，双方协商解决，协商未成，提交总包单位所在地合同仲裁委员会或当地法院仲裁。

甲方：________________ 乙方：________________

工程负责人：__________ 承包负责人：__________

______年_____月_____日 ______年_____月_____日

班组合同范本第27篇

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建筑面积：

4、工程工期：

二、承包方式

采取包清工方式，即包单价、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包辅助材料、包工具用具及机械。

三、承包范围及工作内容（根据项目不同须补充完善工作范围内容）

本工程范围内全部室内外砼垫层、结构砼、细石砼，（防水层找平层保护层）的泥工施工任务，具体包括（但不限于）以下内容：

（1）基坑清土、基底土方修平；基坑抽水；

（2）砼就位、浇筑（自拌砼制作）、养护，泵车就位、输送泵管件接拆和支架的搭设和加固；钢筋混凝土保护层垫块、小型砼构件、止水带的安装、二次翻口砼浇筑、素砼翻边；

（3）砖墙（砌块墙）材料就位、砌筑；砖胎模的砌筑、抹灰；预制件安放、拉结筋安放、砂浆制作（包括砂过筛）、内墙砌筑脚手架搭拆等；

（4）模板的堵缝和柱凿毛、后浇带凿毛清理、砼屋楼板面平整度控制和拉毛、螺杆洞孔的修补等泥工全部工作内容。

（5）临时设施用的大门围墙、五小设施、排水沟、施工用电设施、设备基础、场地道路的基底整理、砼硬化场地排水排污接通市政管线、临设材料及承包范围内材料装卸等符合标化工地的各项施工、拆除清理。

（6）乙方自备铝合金靠尺、木条子、泥桶、铁锹、建筑线、照明设备及照明缆线、水管、安全帽、手套、雨具等机具；劳保用品、安全帽等所有机具用品由甲方统一配置，费用由乙方承担。

（7）场内地面楼层的砼、砌块、砂浆等本工程所有材料的水平和垂直运输保管、堆集；完工后对周转材料的修整、清理，按指定地点分类堆码整齐，移交给甲方清点验收，填写验收单据，双方签字，作为办理工程结算的凭据。

（8）生产性临时设施的搭设、拆除；场地垃圾清理，已完工程的保护；配合项目部迎接上级各项检查进行的各项配合工作；

（9）有关的零星用工，承包范围内无点工。如发生承包范围外的点工，按小工100元/工日，大工150元/日结算。

四、工程结算办法

1、承包单价：元/ m3 。（建筑面积按现行定额计算规则按实计算）

上述合同单价一次性包干，该单价已包含人工费、辅材费、机械费、措施费、管理费、利润、各种涨价风险、窝工费、不可预见费、税金等完成本工程所需要的所有一切费用。

2、合同总价元。

按本合同规定的条款按实结算，由于甲方施工指导错误要求乙方对已完工程进行返工，或设计变更、现场签证增加费用超过总合同价款按实计算以上部分费用或每份变更单增加费用以上部分费用甲方予以调整；对设计变更或现场签证减少费用的，甲方据实扣减。如本工程合同价款中所包含的某些工序和工作内容非乙方完成时，结算中扣除。

双方约定从合同价款中拿出3% 作为工期、质量、安全、文明、配合等考核费用。如果乙方发生质量、工期、安全、文明、配合达不到合同要求，则扣除上表中相关单价，扣减本考核费用并不影响在乙方发生工期延期、质量事故和安全质量事故时应承担的违约责任和赔偿责任。

3、结算程序：

（1）工程完工验收后，乙方向项目部提交结算资料：结算书、工程量计算表；安全施工，文明施工、工期评审合格证；加工材料的领料单、退库单；变更项目须提交经甲方签字确认的书面变更资料；

（2）项目部初审，项目负责人签字；

（3）公司经营部复审，填写工程款结算单；

（4）主管领导签字生效；

（5）工程款结算单送交财务部。

注：无材料领用单的按甲方实购量视为全部领用，无退库单的按领用单数量视为全部领用，按此进行限额领料核算；无质量鉴定、安全施工，文明施工、工期评审合格证的扣除该项价格。

五、付款方式：

1、经甲乙双方共同协商，本工程每月按1000元/人﹒月支付生活费，工程款年底付至已完工程的90%。

2、在业主工程款不到位情况下，甲方可酌情减少付款数额。

六、材料的供应和管理

1、甲方根据工程进度将工程用的主材和周转材料按用料计划及时供应到施工现场，由乙方根据规定提前半月提出用料计划，并对材料申供量不准确造成的窝工、影响工期和材料计划富余浪费等有关损失，由乙方承担。

2、施工区域范围内的剩余材料均为甲方所有，乙方无权处理，一旦发现除追缴外，视情节将对乙方处以材料市场价两倍以上的罚款并在乙方的工程结算中直接扣除。

3、限额用料：

（1）材料领用必须填写领料单，材料多余可以退库，不能使用的按废料回收不计入退库数量。商品砼、砌体材料、砂石、水泥等甲供材料到场后，供货数量由乙方负责人（或代表）同甲方人员一起验收并签字。对不合格产品乙方有权拒绝领用，不得用于本工程，一经使用的材料视为合格，乙方对此负责。

（2）甲方对乙方承包的工程实行限额用料，砼和砌体等根据图纸，联系单按实计算分析，商品混凝土如超过1%的损耗率，砌体块超过按配比的损耗率，砂石超过按配比的损耗率，水泥超过按配比的损耗率，由乙方赔偿。（限额用料的种类和数量根据项目不同另行确定。）超用部分材料由乙方承担，节约部分材料，甲方按节约额的奖给乙方。

七、工程质量

1、质量目标：确保本工程的施工质量达到100%标准。

2、乙方必须配有专职质量员，负责施工过程中工程质量的检查和验收，甲方在施工过程中发现的质量问题，乙方专职质量员必须立即组织整改并将结果及时上报。

3、分项验收工程：各分项完成后，乙方应进行质量自检，自检合格后交甲方验收；经自检或甲方验收不合格时，乙方应立即返工，在甲方限定的时间内整改直至符合验收标准，发生的费用自行承担，合同工期不予顺延。两次验收不合格，给予乙方一次性罚款元。

4、乙方在施工每一楼层、部位或构件时，必须认真执行混凝土施工规范和振捣要求；正确使用振捣机械；确保混凝土浇筑密实、构件截面准确、表面美观光洁。如因乙方施工原因所发生构件露筋、蜂窝、麻面和孔洞，除由乙方负责修复外，甲方视情节轻重每次向乙方处罚款元；由于乙方原因砌体面平整度达不到要求造成粉刷超厚，其损失由乙方承担。

5、乙方必须按图纸设计要求进行施工，认真组织作业人员学习施工规范和技术交底，确保工程质量，文明施工和安全生产。

6、各施工班组在各工序施工前必须认真学习技术交底，熟悉图纸和掌握施工规范和验收标准。图纸服从强标，因图纸没有明确，而强标规定的所造成返工现象的，由班组自行承担，具备了解施工方法和步骤后再下手操作对质量好坏实行奖优罚劣，对完成质量较好的职工班组，项目部给予适当奖励；对于质量不合格自行返工处理外，还要赔偿返工造成浪费的材料费并给予适当罚款，以示警告，其损失数额由现场管理人员估测，填写罚款单签字认可，随借支扣除。

7、乙方应认真贯彻和实施《班组长质量职责》和《操作工质量职责》。

八、施工工期

1、乙方承诺：工程的施工工期完全配合和满足甲方编排的进度计划，对甲方作出的工期计划调整无条件响应，按甲方的工期计划组织施工生产，参加甲方组织的生产例会，接受甲方及监理对进度的督促、检查。

2、在农忙及节假日期间，乙方应服从甲方的统一的时间安排，保证施工生产的正常进行，确保甲方要求的节点工期；若节点工期不能保证，则每延迟一天罚款元，在支付乙方的进度款时，直接扣除。

3、对于未按月计划与旬计划完成生产任务计划的（包括安全方面、质量方面），将扣除上月借支款的10%作为罚款。

九、安全、文明施工

1、进场前的所有人员必须先登记有效身份证，要求提供身份证原件（或复印件），一寸同底照片4张和外出务工流动人口婚育证明（外地）（对不执行或延期执行的扣当月10%-20%的工程款）。

2、必须经项目部进行三级教育，签订安全协议，办理胸卡，方可上岗。

3、进场后必须遵守建筑行业有关规定，劳动纪律和有关安全生产条例，同时要求进入施工现场必须戴好安全帽，否则不准上岗作业。违者给予罚款，情节严重者责令退场。若发现未戴好安全帽每人罚款50元/次，未按要求正确佩戴每人罚款10元/次，若未戴胸卡进入施工现场，除责令佩戴好，并处于每人罚款20元/次。

4、乙方必须遵守“安全第一、预防为主、综合治理”的生产方针以及“安全生产操作规程”的规定，严禁违章作业。

5、除因安全外设施防护不到位，脚手架、井架、塔机不牢固倒塌等原因外，所造成的一切安全事故，责任由乙方自负。

6、杜绝任何人在施工现场、宿舍内乱拉、乱接电缆、电线等；不准随意移动或破坏电器设备和拆除安全防护设施等；若发现使用电炉、电饭煲、电炒锅等大功率电器除没收外并处于50-200元罚款。